某工程项目完工后,承包人于10月15日提交了竣工验收报告,但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日,虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某工程项目完工后,承包人于10月15日提交了竣工验收报告,但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日,虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收,12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定,该工程竣工日期应为()。
选项 A.10月15日 B.12月1日 C.12月20日 D.12月25日
答案 A
解析 教材P131 该题主要考察的是:建设工程合同关于竣工日期的规定2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据规定分析该题可知,该工程竣工日期为10月15日。

相关内容:工程项目,承包人,建设单位,组织,工程,验收,直到,检验

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0875秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次